Главная - Трудовое право - Типовая форма договора на оказание услуг на проектирование

Типовая форма договора на оказание услуг на проектирование


Срок выполнения Работ по Договору увеличивается на время выполнения работ по дополнительным соглашениям.3.6. В сумму договора на проектные работы не включены расходы на согласование проектной документации с контролирующими и надзорными органами (пожарный надзор, телефонный узел, телевидение и др.). В случае возникновения необходимости проведения согласований Исполнителем, Сторонами заключается дополнительное соглашение. 4. Сроки выполнения работ4.1. Сроки выполнения Работ определены в Календарном плане работ.4.2. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков по:4.2.1. Выплате аванса;4.2.2. Оплате принятых результатов работ;сроки выполнения Работ переносятся на время просрочки исполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств по Договору.4.3.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

ЗАКАЗЧИК обязан оплатить выполненные работы.6.5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, применяется действующее законодательство РФ. При не достижении согласия при разрешении споров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (например: пожар, наводнение, землетрясение, забастовка или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению настоящего Договора, сроки исполнения настоящего Договора соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, но лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно влияют на выполнение всего Договора или той его части, которая подлежит исполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.7.2.

Типовой договор на проектирование (образец)

Важноimportant
Оплата производится в следующем порядке: (варианты: единовременно по результатам выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ и оригинала счета Подрядчика; путем уплаты авансового платежа в размере % от суммы Договора, указанной в Смете работ, и последующего внесения договорной суммы по частям (размер каждой части: ( ) рублей) с периодичностью: ). 2.3. Сроки уплаты: (варианты: в течение банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика; в течение с момента подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик обязуется внести указанный в п.

2.2 настоящего Договора авансовый платеж, оставшуюся сумму Заказчик обязуется уплатить в соответствии с графиком платежей, согласованным Сторонами и прилагаемым к настоящему Договору). 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Подрядчик обязан: 3.1.1.

 

Инфоinfo
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации.

Вниманиеattention
При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить. 5.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации Подрядчик имеет право потребовать, а Заказчик в случае получения указанного требования обязан выплатить Подрядчику пени в размере % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более % от суммы долга.

5.4.

Договор на проектирование: образец

При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением к нему: — комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего Договора; — копии протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование. 4.2. Заказчик в течение дня(ей) со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика при обнаружении последним недостатков разработанного проекта и/или документации Сторонами составляется перечень необходимых доработок и согласовываются порядок и сроки их выполнения. 4.3.1.
При нарушении Подрядчиком срока сдачи разработанной документации Заказчик может потребовать, а Подрядчик в случае получения указанного требования выплачивает Заказчику пени в размере % от стоимости соответствующего этапа работ, указанного в Приложении №2 к данному договору, за каждый день просрочки, но не более % от цены настоящего Договора. 5.5. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде .


6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 6.2.

Типовая форма договора на оказание услуг на проектирование

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и (или) привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: (далее – Объект).

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком. 6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.
Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении №1 к данному договору. 1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.


1.3. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику необходимую исходную документацию: документы БТИ по зданию и прочую исходную документацию, указанную в Приложении №3 к данному договору. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика.
1.4.
Сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Договора на выполнение проектных работ, предполагают полное исполнение ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств в установленном Договором объеме.3.4. Приемка Работ оформляется 2(двух) сторонним актом сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченными представителями ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и удостоверяется их печатями.3.5.
При наличии замечаний они отражаются в акте приемки и подлежат устранению в согласованные сторонами сроки.3.6. Датой окончания работы по договору считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки Работ. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 4.1. После завершения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт о приёмке выполненных работ.4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта о приёмке выполненных работ подписывает его или даёт мотивированный отказ от приемки работы.
Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения. 7.6. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации (приостановки) работы в пятидневный срок с момента их приостановления. 7.7.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *